招标编号： YX(QH)-GC-2017002
1.招标条件
本招标项目东一路及东二路接入污水处理厂污水管网建设项目柴达木绿色产业园二区连接道路与排水工程施工总承包已由柴达木循环经济试验区管理委员会文件以柴管【 2016】 65号文和柴管【 2016】 68号文批准建设，资金来源均为自筹及银行贷款，招标人为德令哈工业园开发建设有限公司，招标代理机构为四川亚兴建设工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有感兴趣的潜在申请人(以下简称申请人)提出申请
2.项目概况与招标范围
2.1标段划分：本次招标项目共有 1个标段。
2.2招标范围：德令哈市工业园区道路工程及配套工程、 建设接入管网，配套建设污水检查井等构筑物及污水提升泵房等工程的施工总承包 (不含道路绿化、路灯、人行道工程 )
2.3建设规模： 道路共长 1.383公里，管网 3.368公里等施工。
2.4建设地点：海西州德令哈市工业园
2.5计划工期：合同 10个月(预计 2017年 3月开工至 2017年 12月竣工)。
3.申请人资格要求
3.1本次招标要求申请人同时具备以下资质：
3.1.1工程施工资质：建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质、申请人须持有有效的《安全生产许可证》;。
3.2业绩要求：
3.2.1近三年( 2014年 1月 1日至今)具有承担一个及以上类似市政公用工程的工程业绩(需提供施工合同或中标通知书或竣工验收资料;须具备至少两项);
3.3申请人主要人员资格要求
3.3.1项目负责人具备市政公用工程专业二级注册建造师资质，并持有项目负责人安全培训考核合格证( B类)，必须是本单位在职人员，提供近一年( 2016年 1月 1日至今)社保证明;
3.3.2项目技术负责人具有市政公用工程专业中级职称且五大员须提供资质及社保证明( 2016年 1月 1日至今)申请人法定代表人、拟委派的项目经理、技术负责人自递交投标文件之日起前 1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，提供项目所在地检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函。
申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.4本次招标不接受联合体申请。
3.5财务要求： 近三年连续盈利，须附第三方财务报表及近三个月的纳税证明。
3.6申请人须持有《省外进青建筑业企业报告登记证书》 。
3.7其它要求
3.7.1申请人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;
3.7.2申请人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的;
3.7.3申请人企业在近三年内(自本工程招标公告发布之日起往前顺推，下同)没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本招标项目投标。
4.资格审查方法
本次资格审查为资格后审
5.申请报名
凡有意申请者， 须由法定代表人或项目经理(持身份证原件)持营业执照副本，税务登记证，组织机构代码证或三证合一新证副本的复印件、资质文件复印件(复印件须加盖公章)、单位介绍信、法定代表人证明书或授权委托书及申请人资格要求中的所有复印件且胶装成册。于 2017年 1月 18日至 2017年 1月 22日每日上午 9:00时至 12:00时，下午 14:00时至 16:00时 (北京时间，下同 )在四川亚兴建设工程项目管理有限公司(青海省西宁市新华联二期 9-61号) 报名
6.招标文件的获取
6.1凡通过上述报名者，请于 2017年 1月 18日至 2017年 1月 22日 每日上午 9： 00时至 12:00时，下午 14:00时至 16:00时，到四川亚兴建设工程项目管理有限公司(青海省西宁市新华联二期 9-61号)购买招标文件。
6.2招标文件每套售价 2000元 .逾期不售，售后不退。
7.招标文件的递交
7. 1递交招标文件截止时间 (申请截止时间 )，详见招标文件。
7.2逾期送达或者未送达指定地点的招标文件，招标人不予受理。
8.联系方式
招 标 人：德令哈工业园开发建设有限公司
地 址： 青海省德令哈市祁连路 61号
联 系 人： 程工
电 话： 0977-8333168
招标代理机构 :四川亚兴建设工程项目管理有限公司
地址：青海省西宁市新华联二期 9-61号
联 系 人： 韩工
电 话： 0971-8213003
2017年 1月 18日
