一、项目概况
响水县灌江水务有限责任公司实施的响水县城东新区饮水安全工程(二期) 已经上级部门批准建设，项目所需资金地方自筹，并已落实，现对该项目的响水县城东新区饮水安全工程(二期)监理服务项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标申请人参加投标。
1.本次招标项目的建设地点：响水县城东新区境内。
2.工程规模：主要对对灌江路北侧(204国道-美鲈路)、黄海路东侧(迎宾大道-中央大道)等共24条铺设DN800、DN600、DN500、DN300、DN200各类饮用水管道，总投资额6713.78万元。
3.招标范围：本次招标内容为响水县城东新区供水管网建设工程(二期)的监理。
4.监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满，计划开工时间2018年12月30日。
5.标段划分：
|
标段编号 |
标段名称 |
招标范围 |
|
GXS201811267214135863 |
响水县城东新区供水管网建设工程（二期）监理服务项目 |
本次招标内容为主要对对灌江路北侧（204国道-美鲈路）、黄海路东侧（迎宾大道-中央大道）等共24条铺设DN800、DN600、DN500、DN300、DN200各类饮用水管道等工程的监理 |
6.其它：
6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容;最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。
6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资(以建设工程施工合同造价为主要控制指标)。
6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。
二、投标人资格要求
本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：
1.具有独立订立合同的能力;
2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。
(2)企业、法人代表及项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人(含法人代表、项目负责人)在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。
(3)投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。
4. 投标申请人资质类别和等级：应具有水利部颁发的水利水电工程施工监理丙级或以上资质,或工程监理综合资质的独立法人企业，且无有关部门认定的影响其投标的不良记录。
5. 总监理工程师的要求：
(1)拟任总监应具有水利部颁发的《水利工程注册监理工程师资格证书》，目前无主体工程在监(有投诉时须提供所在项目发包人出具的主体工程完工及可以离开原项目的证明)
(2)投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在监工程。
(3)本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师。
(4)工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。
其它人员要求：
拟任监理工程师人数不少于3人，应有水利部门颁发《水利工程注册监理工程师资格证书》。投标时需提供相应人员证书。
6.业绩要求：投标人和拟任项目总监，有类似工程业绩(投标人和项目总监2013年1月1日以后签订的施工造价达2000万元及以上的监理服务合同，以合同签订日期为准)。类似工程是指饮水安全工程或供水管网工程。
7.投标人须保证代理人、本工程投标项目总监理工程师及专业监理工程师为本单位的正式职工，并确保从投标截止日当月向前连续6个月均连续在本单位缴纳养老保险(例：如开标日期为2018年11月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年5-10月或6-11月养老保险均在本单位缴纳)。
8.本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件的领取
1、凡有意参加投标者，请于2018年11月28日至12月4日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午9：00时至11：30时，下午3：00时至5：00时(北京时间，下同)，携：单位介绍信到响水县招标投标服务中心(响水县城金海路177号，响水县政务服务中心大楼三楼)领取招标文件。联系人：王志东，电话：13851092607。
2、招标文件售价600元/标段，售后不退。
四、其他
1.投标保证金金额：人民币贰万元整。
2.履约保证金：履约保证金按中标价5%收取：投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行汇款缴纳，履约保证金退还结算按照《关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函》(响招管函【2018】2号)等有关文件执行，详见招标文件附件3。
3.计划开标时间：2018年12月18日15时00分(北京时间)。
4.工程付款：
当工程形象进度完成60%时，支付至监理合同估算价的40%;当工程形象进度完成100%时，支付至监理合同估算价的70%，余款在缺陷责任期满并经审计后1个月内按审定价全部结清。履约保证金在工程完工后不计利息1月内退还。
五、评标办法
综合评估法。详见招标文件(总价)。
六、 本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
七、联系方式
招标人：响水县灌江水务有限责任公司 招标代理机构： 南京建淳造价师事务所有限公司
地 址：响水县县自来水公司院内 地 址：盐城市华邦国际东厦A2002
邮 编：224600 邮 编：224600
联 系 人：牛红兵 联系人：王志东
电 话：18912598548 电 话：13851092607
