北京排水集团“最后100米”公共再生水管线工程施工(2024)施工招标公告

1.招标条件
　　本工程北京排水集团“最后100米”公共再生水管线工程施工(2024)（工程名称）已由北京城市排水集团有限责任公司（项目审批、核准或备案机关名称）以北京排水集团关于再生水开发项目“最后100米”工程管理专题会纪要（城排管会发〔2023〕554号）（批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为北京城市排水集团有限责任公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
　　2.工程概况与招标范围
　　2.1本工程的建设地点：北京市行政区域内
　　2.2本工程的建设规模：单项再生水管线长度不超过100米，具体项目情况（项目数量、管线长度、施工内容、金额）以施工专项任务单形式确定。
　　2.3本工程的计划工期：
　　定额工期：/日历天
　　要求工期：770日历天
　　计划开工日期：2024年3月20日
　　计划竣工日期：2026年4月29日
　　除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：每个施工专项任务单上根据项目规模，注明的工期。
　　有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。
　　2.4招标范围：拆除及恢复路面、绿地拆除及恢复、土方开挖、管道铺设、管件安装、新建检查井等。项目估算总金额389.954979万元（固定单价）。
　　关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
　　2.5其他/
　　3.投标人资格要求
　　3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：
　　(1)资质条件：具有住房和城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；
　　(2)财务要求：财务制度健全，财务状况2020年、2021年、2022年连续三年经会计师事务所审计。具体年份要求为近3年，指2020年起至2022年止。
　　(3)业绩要求： /
　　具体年份要求为近/年，指 / 年起至 / 止。
　　(4)主要项目管理人员资格要求：
　　项目经理资格：市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
　　是否允许投标人项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理：
　　□允许；要求：  /
　　?不允许。
　　其他：  /
　　(5)其他要求：
　　1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。
　　2）一般纳税人，提供增值税普通发票。
　　3.2本工程招标（?不接受；□接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
　　(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
　　(2)两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；
　　(3)两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；
　　(4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；
　　(5)其他： / 。
　　联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
　　3.3其他要求 / 。
　　4.信誉要求
　　4.1信用标评审
　　本次招标是否采用信用标评审
　　?不采用
　　□采用投标人市场行为信用评价
　　□采用建造师市场行为信用评价
　　4.2失信被执行人
　　本次招标采用失信被执行人惩戒方式
　　□采用失信被执行人限制性惩戒
　　?采用失信被执行人否决性惩戒
　　失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。
　　对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
　　4.3其他信誉要求
　　(1)近年发生的诉讼和仲裁情况
　　□本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
　　?本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况
　　诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指：
　　□投标人作为原告时，其诉求/ （完全/未完全）获得法院支持
　　?投标人作为被告时，原告诉求完全（完全/未完全）获得法院支持
　　□其他  /
　　调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：
　　?施工总承包合同  □专业分包（或承包）合同